全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷一套
全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷一套 虽然我不是做监理的。但也是一个学习的机会。。谢谢你 楼主太无私了，非常感谢 B卷何时上传？？？？？ 全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷
建设工程合同管理A卷
（考试时间：120分钟 满分110分）
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（）。
A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容D.合同法律关系事实
2.关于无权代理，下列说法正确的是（）。
A．无权代理行为不能转化为合法的代理行为
B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动
C．代理权终止后继续行使代理行为
D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”
3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A．保证B．定金
C．留置D．质押
4．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。
A．保证B．质押
C．定金D．留置
5.施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A．发包人B．承包人
C.监理人D.项目经理
6.要约人撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。
A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前
C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后
7.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）。
A．因迟到而自然无效
B.必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（）。
A．不影响合同的效力
B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
D.部分影响合同的效力
9．由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由（）。
A．权利人承担
B.义务人承担
C.双方平均分担
D．权利人承担主要费用，义务人负连带责任
10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（）执行。
A.原价格B．新价格
C.原价和新价的平均价格D．当地市场价格
11.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，（）。
A．当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B．仲裁机构可裁定变更该合同
C．仲裁机构可裁定撤销该合同
D．应移交法院判定变更该合同
12.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（）。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
13.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）。
A．同时履行抗辩权B.代位权
C．撤销权D．不安抗辩权
14.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
15.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。
A．现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定
C．书面函件D.仲裁机构裁定
16.下列不属于对招标文件核查范围的是（）。
A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件
B.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理
C．招标文件的形式是否合乎要求
D．是否有限制竞争的条件
17．根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括（）。
A．施工内容的专业要求B．施工现场条件
C．对总承包投资的影响D．其他因素的影响
18．按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。
A．投标人更改投标书的内容和报价
B．投标人再增加优惠条件
C．评标委员会对投标书中的错误加以修正
D．招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法
19．投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括（）等。
A．提供的投标担保有瑕疵
B．个别地方存在漏项
C．没有按招标文件要求提供投标担保
D．投标文件没有投标人授权代表签字
20．投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。
A．投标文件的密封不符合招标文件的要求
B．投标文件中附有招标人不能接受的条件
C．购买招标文件后不递交投标文件
D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
21．在选择工程施工分包人方面，监理人有（）。
A．选定权B．认可权和否决权
C．建议权D．直接指定权
22．《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。
A．选定工程总承包人
B．要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告
C．选择工程分包人的认可权
D．调换总监理工程师的最终认可权
23．对监理工作的要求应当符合（）的规定。
A．《建设工程监理规范》B.《建设工程委托监理合同》
C.《安全生产条例》D．《委托监理合同（示范文本）》
24.委托人的义务中的协调主要指的是（）。
[]密封线内不要答题A．委托人与承包人B．委托人与外部关系
C．监理人与承包人D．承包人与分包人
25.《建设工程委托监理合同》规定，（）应属于附加监理工作的范围。
A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
B.不可抗力事件发生后的善后工作
C．发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间
D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作
26.当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费（）。
A.全部退回B．先退回，另作补偿处理
C．不退，就此结束合同双方义务D．不退，并还应按实际所耗工时补齐费用
27.因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（）。
A．项目的直接损失B.项目勘察费的2倍
C.项目的勘察设计费D.返工项目的费用
28.合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（）。
A.返还定金并赔偿误工费B.双倍返还定金
C.返还定金和违约金D.返还定金并交纳罚款
29.初步设计中包括总体设计和（）。
A.方案设计B.施工图设计
C.技术设计D.专业设计
30.在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）之日。
A．设计人收到定金B．合同签订
C.设计人员勘察现场D．场址选择
31．设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由（）负责。
A．发包人B．承包人
C．监理人D.承包人的委托人
32.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。
A．发包人B.原设计人
C．修改单位D．承包人
33.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。
A.发包人追加合同价款，相应顺延工期
B.发包人追加合同价款，工期不予顺延
C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延
34．施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验，（）。
A．工作由发包人负责，费用由承包人负责
B．工作由发包人负责、费用由发包人负责
C.工作由承包人负责，费用由发包人负责
D.工作由承包人负责，费用由承包人负责
35.施工合同示范文本规定，当合同文件发生予盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、标准
36.施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（）。
A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用
C.承包人办理申报手续，承包人承担有关费用
D.承担人办理申报手续，发包人承担有关费用
题答要不内线封密37.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C.增加的费用由承包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增加的费用由承包人补偿，延误的工期不予顺延
38．施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。
A．承包人办理申报手续，发包人承担费用
B．承包人办理申报手续，承包人承担费用
C．发包人办理申报手续，承包人承担费用
D．发包人办理申报手续，发包人承担费用
39.按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（）。
A.保证施工噪音符合环保规定
B．提供进度统计报表
C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D.做好施工现场地下管线的保护
40.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。
A.协议书B.专用条款
C.标准条款D．质量保修书
41.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A．7B.10
C．14D．15
42.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（）。
A.按订购数量及时支付货款
B.按实际交货数量及时支付货款
C.待供货方补齐缺少的数量后再支付
D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
43.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定（）。
A．该部分工程的价值B.减少的工程价值乘以规定费率
C．合同价的减少的一半D．节省的承包单位的直接费的一半
44.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（）的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A.合同中有规定
B.由于不利的现场气候条件影响
C.工程施工安全
D.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致
45.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）之日为标志。
A．工程接收证书签发B．颁发履约证书
C．“结清单”生效D.提交竣工报表
46.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（）。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告
B.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
D.工程师有权批准合同工期顺延
47.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）。
A．4月15日B.5月1日
C．5月15日D．5月18日
48.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括（）。
A．承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现
B.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现
C．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰
D.计划实施工程的总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致
49.依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（）。
A．在首次支付工程进度款时起扣
B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣
C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
D.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣
50.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。
A．工程师已拒绝索赔要求
B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
C.承包人的索赔要求已成立
D．需等待发包人批准
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）
51.下列导致委托代理关系终止的是（）。
A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成
C．被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
E.作为代理人或被代理人的法人终止
52.在（）履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。
A．买卖合同B.保管合同
C．运输合同D．加工承揽合同
E．施工合同
53.有关要约和承诺的说法，错误的是（）。
A．承诺在通知发出时生效
B.要约在到达受要约人生效
C．要约可以撤回，但不可以撤销
D．承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回
E.建筑工程合同的投标书是要约
54.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（）。
A．要约人确定了承诺期限
B.要约已经到达受要约人
C.要约人明示要约不可撤销
D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作
E.要约人明示要约可以撤销
55.合同无效的法律后果是（）。
A.返还财产B．赔偿损失
C.追缴财产收归国有D.折价处理
E．追究刑事责任
56.合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）。
A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B.交付不动产的，在不动产所在地履行
C.交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
E.除货币和不动产外的其他标的在接受义务一方所在地履行
57.对招标人的能力要求包括（）。
A.能够组织编制招标文件B．有审查投标单位资质的能力
C.有足够的经济实力和固定场所D．有组织开标、评标、定标的能力
E.有与招标工作相适应的人员
58.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。
A.工程概况B.项目资金来源
C.投标须知D．评标方法
E.招标范围
[]密封线内不要答题59.有关对开标的说法，正确的是（）。
A.邀请招标不需举行开标会议
B.开标由招标人主持
C.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正
D.开标后允许评标委员会更改投标书的内容
E.投标书经启封后不得再更改评标方法
60.设计投标书的评审内容包括（）。
A.设计方案的优劣B.投入产出、经济效益分析
C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉
E.设计投标书的形式是否正确
61.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对（）有建议权。
A.生产工艺设计变更B.工程分包人的资格
C.确定设计标准D.调换承包人工作不力的有关人员
E.选择工程总承包人
62.监理人的附加工作包括（）。
A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作
B.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量
D．非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间
E．委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准
63.我国现行的监理费计算方法有（）。
A．按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其他方法计算
D.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
64.关于监理人的责任限度说法错误的是（）。
A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
E.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
65.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）。
A.发包人与设计协商并经设计人同意
B．设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
C．该部分设计成果需经设计人审查批准
D．设计人不对该部分的设计质量承担责任
E.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
题答要不内线封密66.下列关于对设计错误的处理正确的是（）。
A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
B.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金
D.赔偿金累计总额应不超过设计费用
E.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款
67.设计人在各设计阶段的工作任务是（）。
A.编制方案设计B.费用的支付
C.设备设计的编制D.参加初步审查
E.参与工程施工招标
68.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是（）。
A.发包人应提供的资料B.费用的支付
C.双方责任D.工程概况
E.违约责任
69.不适用固定价格合同的工程项目是（）。
A．工期较长工程B.工期较短工程
C．施工简单工程D.施工复杂工程
E．紧急工程
70.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括（）。
A.确定水准点和坐标控制点
B.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点
C．提供进度统计报表
D．提供和维修围栏设施
E.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护
71.关于固定总价合同说法中错误的是（）。
A.固定总价合同的价款是不可调整的
B.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于
C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担
D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法
E.在约定的风险范围内合同价款不做调整
72.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有（）。
A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录
E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
73.关于对工程量确认的说法中错误的是（）。
A.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算
B.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效
C．工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加
D.承包人原因造成返工的工程量不予计量
E．工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效
74.下列关于竣工验收的提法正确的是（）。
A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C．工程严禁任何部分甩项竣工
D．工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日
E．竣工验收合格的工程移交发包人使用
75.下列关于合同价款说法中错误的是（）。
A.标准化合同协议书内要求填写合同价款
B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内
C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款
D.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
76.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括（）。
A．向承包人发出必须提前竣工的指令B.与承包人协商并签订提前竣工协议
C.负责修改施工进度计划D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验项目
77.FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括（）。
A.由业主选定并管理B.与承包商签订合同
C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D.承担不属于承包商应完成工作的施工
E.由承包商负责协调管理
78.按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是（）。
A.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
B.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求
C.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
D.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
79.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是（）。
A.双方提名的成员代表各自的单方利益
B.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务
C.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人
D.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益
E.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议
80.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（）等。
A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹
C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰
E.后续法规的调整
建设工程合同管理A卷参考答案
一、 单项选择题
1.A2.C3.D4.A5.A6.B7.C8.D9.B10.B11.B12.A13.D14.D15.C16.C17.D18.C19.B20.D21.B22.C23.A24.B25.D26.D27.D28.B29.A30.A31.A32.C33.A34.D35.D36.C37.C38.B39.C40.B41.B42.A43.C44.D45.C46.A47.A48.A49.C50.C
[]密封线内不要答题二、多项选择题
51.BCDE52.BCD53.ACD54.ACD55.ABC56.BD57.ABDE58.CDE59.BCE60.ABCD61.ACE62.CDE63.ABCD64.DE65.AD66.BCE67.ABCD68.ABCE69.ADE70.AB71.AB72.AB73.CE74.AE75.CDE76.ACE77.AC78.AC79.AC80.ABE 全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷
建设工程监理案例分析A卷
（考试时间：240分钟 满分120分）
一、（20分）某建设项目的业主于2004年3月1日发布该项目招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工企业必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表上登记并签收。招标文件中明确规定，工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
在书面答复投标单位的提问以后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。4月12日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将商场部分装修工程从原招标范围内删除，并明确4月18日16时仍为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆信，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单(共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人)，并授权评标委员会直接确定中标人。
问题：
1.该项目施工招标在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定?
2.若某投标人在投标截止日前2天将投标文件送达业主。在开标时间前2小时，该投标人又递交了一份补充文件，其中声明将原报价降低1%，请问招标人如何处理此事件。
3.在招标过程中共有6家公司竞标，其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截时间后半小时送达；G工程公司的投标文件未密封。评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审?为什么?
4.招标人根据什么确定中标人?中标人的投标应当符合什么条件?
二、（20分）某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行地设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
问题：
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签定的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违浍 分包应承担什么法律后果。
三、（20分）某市政工程，项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：周)，各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如表1-1所示，其中H、L分别为道路的路基、路面工程。
表1-1
(略)
问题：
1.开工1周后，建设单位要求将总工期缩短2周，故请监理单位帮助拟定一个合理赶工方案以便与施工单位洽商，请问如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费用最少?说明步骤和理由。
2.建设单位依据调整后的方案与施工单位协商，并按此方案签订了补充协议，施工单位修改了施工总进度计划。在H、L工作施工前，建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m。请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周(设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响?为什么?
3.H工作施工的第一周，监理人员检查发现路基工程分层填土厚度超过规范规定，为保证工程质量，总监理工程师签发了工程暂停令，停止了该部位工程施工。总监理工程师的做法是否正确?总监理工程师在什么情况下可签发工程暂停令?
4.施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化，导致I、J、K、N四项工作分别拖延1周，为确保工程按期完成，须支出赶工费。如果该项目投入使用后，每周净收益5.6万元，从建设单位角度出发，是让施工单位赶工合理还是延期完工合理?为什么?
四、（20分）某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件一：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，窝工费用合计为3000元。
事件二：2003年5月18日由于下大雨，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件三：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。
事件四：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。
事件五：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件六：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3天进行设计变更，造成5人窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题：
1.分别说明事件一至事件六的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
五、（20分）某项工程业主与承包商签订了施工合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量A项为2300m3，B项为3200m3，经协商合同价A项为180元/m3，B项为160/m3。承包合同规定：
[]密封线内不要答题开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款；
业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留保修金；
当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9；
根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算；
工程师签发月度付款最低金额为25万元；
预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表1-2所示。
表1-2某工程每月实际完成并经工程师签证确认的工程量单位：m3
月份〖〗1月〖〗2月〖〗3月〖〗4月
A项〖〗500〖〗800〖〗800〖〗600B项〖〗700〖〗900〖〗800〖〗600
问题：
1.计算预付款是多少?
2.计算每月工程量价款、工程师应签证的工程款，实际签发的付款赁证金额各是多少?
六、（20分）某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了图1-2所示的网络进度计划:
该工程施工过程中发生了以下事件：
(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天；
题答要不内线封密(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天；
(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元；
(4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题：
1.施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为180元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
注：计算结果保留一位小数。
建设工程监理案例分析A卷参考答案
一、
1.该项目施工招标在以下几个方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定：
(1)该项目招标公告中对本地和外地投标人的资质等级要求不同是错误的，这属于“以不合理条件限制或排斥潜在投标人”；
(2)要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的，因为按规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况；
(3)投标截止时间过短，按规定，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天；
(4)现场踏勘应安排在书面答复投标人提问之前，因为投标人对施工现场条件也可能提出问题；
(5)招标人变更招标范围文件应在投标截止日期至少15日前以书面形式通知所有招标文件的收受人，本项目4月12日才提出此问题，投标截止日期应相应顺延；
(6)评标标准在开标时宣布，可能涉及两种情况：一是评标标准未包括在招标文件中，开标时才宣布，这是错误的；二是评标标准已包括在招标文件中，开标时已是重申性宣布，则不属错误；
(7)评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在开标时宣布；评标委员会的人数应是5人以上单数，不应为8人；其中技术、经济专家不得少于总数的2/3，而本案为5/8。
2.招标人应该接受这份文件，将这份文件作为原投标文件的补充文件，共同构成同一份投标文件。
3.
(1)对F不评定(审)，按《中华人民共和国招标投标法》，对逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。
(2)对G不评定(审)，按《中华人民共和国招标投标法》，对未密封的投标文件视为废标。
4.招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。中标人的投标应当符合下列条件之一：
(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
二、
1.合同有效性的判定：
(1)甲与乙签定的总承包合同有效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定：“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
(2)乙与丙签定的分包合同有效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
(3)乙与丁签定的分包合同无效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
3.工程存在严重质量问题的责任划分为：
丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。
4.根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，现令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五上以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。
工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
三、
1.步骤和理由：
(1)按工作的正常持续时间确定关键线路
利用标号法确定关键线路为：
①-②-⑤-⑧-⑩-或A-C-G-J-M
(2)选择关键工作中增加的赶工费最小的一项工作进行第一次压缩，依表1-1可知，关键工作G的赶工费最小，压缩工作G，将工作G的持续时间缩短1天，此时要求总工期缩短了1天。
(3)再利用标号法确定关键线路仍为A-C-G-J-M
(4)第二次压缩，选择关键工作中的赶工费次小的一项工作为M，压缩工作M，将工作M的持续时间缩短1天，此时要求总工期又缩短了1天。
所以，监理单位应对工作G和M各自缩短1天，既实现了建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费最少。
[]密封线内不要答题2.道路延长到600m时，工作H和L的持续时间是
工作H8〖〗400×600=12(天)
工作L2〖〗400×600=3(天)
对修改后的施工总进度计划的工期无影响。
理由：用标号法确定道路延长到600m时的计算工期和关键线路可知，关键线路仍然是A-C-G-J-M，所以不影响修改后的施工总进度计划的工期。
3.总监理工程师的做法是正确的。
总监理工程师在以下情况可签发工程暂停令：
(1)施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故。
(2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。
(3)在出现下列情况，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制。
①施工中出现质量异常情况，经提出后，承包单位未采取有效措施，或措施不力未能扭转异常情况者。
②隐蔽作业未经依法查验确认合格，而擅自封闭者。
③已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理，或者是已发生质量缺陷的问题，如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下。
④未经监理工程师审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工者。
⑤未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工。
⑥使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经审查认可的代用材料者。
⑦擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。
4.因拖延时间的工作中只有J工作处于关键线路上，因压缩其工期1天需支出赶工费2万元，小5.6万元。
所以从建设单位角度出发，是让施工单位赶工合理。
四、
(1)工期延误和费用增加的承担责任划分：
事件一：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用
理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。
建设单位应补偿承包单位工期10天，费用3000元。
题答要不内线封密事件二：工期延误3天应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。
理由：因大风大雨，按合同约定属不可抗力。
建设单位应补偿承包单位的工期3天。
事件三：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。
理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力（合同中约定的大雨）引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。
建设单位应补偿承包单位工期1天。
建设单位应补偿承包单位的费用为30元×30元/工日=900元
事件四：应由承包单位承担由此造成的工期延误和增加费用。
理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。
事件五：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。
理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。
建设单位应补偿承包单位工期2天。
事件六：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。
理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。
建设单位应补偿承包单位工期3天。
建设单位应补偿承包单位费用为：60×30×60%+1000×9×60%＝6480元
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期为：
10天+3天+1天+2天+3天＝19天
建设单位应给予承包单位补偿费用为：
3000元+900元+6480元＝10380元
五、
1.预付款金额为：(2300×180+3200×160)×20%＝18.52(万元)。
2.
(1)第一个月，工程量价款为：500×180+700×160＝20.2(万元)；
应签证的工程款为：20.2×1.2×(1-5%)＝23.028(万元)。
由于合同规定工程师签发的最底金额为25万元，故本月工程师不予签发付款凭证。
(2)第二个月，工程量价款为：800×180+900×160＝28.8(万元)；
应签证的工程款为：28.8×1.2×0.95＝32.832(万元)；
本月工程师实际签发的付款凭证金额为：23.028+32.832＝55.86(万元)。
(3)第三个月，工程量价款为：800×180+800×160＝27.2(万元)；
应签证的工程款为：27.2×1.2×0.95＝31.008(万元)；
应扣预付款为：18.52×50%＝9.26(万元)；
应付款为：31.008-9.26＝21.748(万元)。
因本月应付款金额小于25万元，故工程师不予签发付款凭证。
(4)第四个月，A项工程累计完成工程量为2700m3，比原估算工程量2300m3超出400m3，已超过估算工程量的10%，超出部分其单位应进行调整。则：
超过估算工程量10%的工程量为：2700-2300×(1+10%)＝170(m3)；
这部分工程量单价应调整为：180×0.9＝162(元/m3)。
A项工程工程量价款为：(600-170)×180+170×162＝10.494(万元)；
B项工程累计完成工程量为3000m3，比原估价工程量3200m3减少200m3，不超过估算工程量，其单价不予进行调整。
B项工程工程量价款为：600×160＝9.6(万元)；
本月完成A、B两项工程量价款合计为：10.494+9.6＝20.094(万元)；
应签证的工程款为：20.094×1.2×0.95＝22.907(万元)；
本月工程师实际签发的付款凭证金额为：21.748+22.907-18.52×50%＝35.395(万元)。
六、
1.对索赔要求的判定：
(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。
业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。
(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作，因为已经对A工作补偿工期，B工作延误的15天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。
因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。
(3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。
因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。
(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。
由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。
2.工期和费用补偿的计算：
(1)甲公司应得到工期补偿为：
事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7天；
事件4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿5天。
工期补偿合计12天。
甲公司应得到费用补偿为：
事件1：7×6000＝4.2(万元)
事件2：5.0(万元)
事件4：5×6000＝3.0(万元)
费用补偿合计12.2万元。
(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7天。
乙公司应得到费用补偿为：
事件1补偿：7×6000＝4.2(万元)
事件4罚款：5×6000＝3.0(万元)
费用补偿合计4.2-3.0＝1.2(万元)
3.工程价款的计算：
桩购置费为：800×950＝76(万元)
桩基础工程合同价款：800×9×180＝129.6(万元)
甲公司桩基础施工应得工程价款为：129.6-76＝53.6(万元) 谢谢楼主发这么好的东西 这些资料对考试非常有帮助！！！我也复制下来学习学习！！！！！！！！！！！ 楼主太无私了，非常感谢 楼主太无私了，非常感谢 多谢楼主辛苦，太感谢了 是A卷啊,正准备考监理工程师,下来看看 谢谢分享~~~ 好，多谢~~~ 十分感激。。。。。。。。 支持,谢谢:lol 多谢楼主辛苦，太感谢了 谢谢!没时间看书了,只好投机取巧! 楼主真是大公无私啊
呵呵呵
只不过如果不要金币就好了 到处找不到模拟题，谢谢你了 楼主太无私了！谢谢分享，请尽快把B卷发上来 谢谢楼主! 太好了，对我监理的进步有很大意义 楼主太无私了，非常感谢 谢谢楼主！十分感谢！
xiexie
太感谢啦！！页:
[1]